土建施工合同
土建施工合同栏目给大家带来大量土建施工合同、土建施工合同范文大全等内容,帮助大家对过去的工作进行经验总结,更多土建施工合同相关内容可以关注我们!
当前我们正处于一个快速发展的社会时期,合同的价值显而易见。如何草拟一份高质量、令人满意的合同呢?本文的主要焦点是讨论与“土建施工合同”相关的话题,相信这将对读者有所启发!
土建施工合同 篇1建设单位:(以下简称甲方)
承建单位:(以下简称乙方)
经甲乙双方充分协商,甲方将下列工程任务委托乙方进行施工承包,为明确双方责任,特制定本合同,希共同遵守。
一、工程名称及建设地点:
1、工程名称:南阳市宛城区郭店小学校园绿化工程
2、建设地点:南阳市宛城区溧河乡郭店小学
二、工程范围:
园林绿化种植,园林景观水电施工,园林景观土建施工,园林绿化养护。
三、工程总造价:
乙方上报预算总价(含税)为壹佰贰拾陆万捌仟肆佰元(¥126、84万元),确定最终含税合同总价为:壹佰叁拾伍万肆仟陆佰元(¥:135、46万元)。
四、工期:
工期为:40天20xx年3月5日至20xx年4月14日。
五、承包方式:
包工包料
六、甲乙双方负责完成的工作:
a)甲方负责完成的工作:
i、在开工期间为乙方施工提供方便,为乙方提供生活及施工水电接口;负责为乙方驻地提供场地,其办公或生活用房搭设费用由乙负责。ii、甲方委派同志为工地代表,对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。b)乙方负责完成的工作:
i、乙方委派同志为工地代表,负责在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划,并送交甲方,经甲方确认后,作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。
ii、保质、保量,按时完成所承包的工程项目,服从甲方现场人员及监理的指导。
iii、自觉遵守甲方的有关规定,爱护公物,不损坏甲方设施;在甲方指定的水电接口处安水、电表,并负责交纳水电费。
七、乙方必须严格按照设计施工图纸,施工技术规范进行施工。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。
八、工程变更:
在工程施工中,如果有合同以外的变更项目或预算中漏项的情况,采用以下方式:
1、变更增减工程量由甲、乙双方按实际发生量确认;
2、变更项目单价首先参照原合同预算报价中的相同或相近似的单价执行,如果原合同预算报价中没有可参照的项目单价,由甲、乙双方根据市场价协商确认。
3、变更项目金额一起并入工程决算中。
九、工程验收及竣工结算:
a)所承包工程全部完工后,由甲方根据双方确认工程报价
查看更多>>2023.06.16 土建施工合同
随着民众对于维护自己权益的关注度越来越高,合同在公司内的地位也越来越重要。如何撰写一份详尽的合同呢?以下是我为大家搜集关于土建施工合同的资讯,相信对大家有所帮助!
土建施工合同 篇1甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为了甲、乙双方更好履行合同条款,依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着平等互利的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围及详细部位:
本工程按甲方提供的施工图纸全部基础土建、隐秘设施及护栏走道板的施工。(包括拆除、打桩、回填、清理、三通一平、主体工程、施工报建手续)。
二、承包方式:
本工程在承包范围内以包工包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内运输、包工程验收质量达到甲方检验标准及竣工验收合格、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。
三、承包价格:
承包总价格为:380,000.00元(大写:_______万元整)。
承包价说明:
1、包材料使用的定额损耗率;
2、包基础施工前的施工准备、配合工作,如施工放线等工作;
3、甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除;
4、甲方增派机械协助乙方进行工程施工,人工费在乙方工程款中扣除。
四、付款方式:
1、土建施工进场支付
2、土建施工全部完工后支付
3、待整个工程项目验收合格并办理结算手续后支付剩余
4、支付方式:付款时采用支票或现金。
五、施工工期:
1、经甲、乙双方协商,总工期历时25天,开工时间_______年4月1日,竣工时间_______年4月25日。
2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的,经甲、乙双方协商,工期可相应顺延。
3、乙方应在签订合同后2日内,提供本项目的施工进度表及施工组织计划。
4、按施工进度表每个分项工程计划最终完成时间每拖延1天,对乙方处以违约金100元,累计并罚,竣工每迟延一天,甲方对乙方处以合同总价5‰违约金,按双方确认进度计划延误合计超过5天的,甲方有权通知乙方解除本合同,有关责任由乙方承担。
5、若乙方工程工期明显与控制点不符,甲方可要求乙方赶工,若乙方在收到甲方通知后3天内无明显改进,或乙方无能力承担工程任务,甲方有权增派或
查看更多>>2023.05.08 土建施工合同
时光匆匆,总在不经意的瞬间便悄然远去,辛苦的工作即将落下帷幕,写工作总结是对全部工作的一个检验,工作总结能自我反省可以让忙碌了一个阶段的人平静下来。那么,有哪些可以值得参考的总结呢?下面,我们为你推荐了土建合同15篇,相信能对大家有所帮助。
土建合同(篇1)重庆渝海建设集团三峡人劳务公司 (以下简称甲方)
木工班组: (以下简称乙方)
根据甲方工程需要,经甲乙双方共同协商,甲方将其承建 的 东城国际的3#4#楼 所有现浇模板工程劳务人工费承包给乙方组织施工和管理,为了明确双方责任、权利、义务,本着平等互利、公平的原则,遵循有关法律、法规的规定,维护双方的利益,达到共同创利和协同完成该工程项目的目的,特制定本合同,供双方遵守执行。
一、 工程名称: 东城国际
二、 工程地址: 老瓷砖厂
三、 承包内容:根据甲方提供的施工图纸和设计变更图纸会审要求,增减变更等为依据,以及(包括二次结构支模、门窗、过梁、压顶、构造柱、地梁、剪力墙的橡胶止水带、后浇带的止水条),进行本工程的所有现浇砼结构的模板、加工、制作、安装、加固、拆除、爆模凿打、抛光复原、场内材料转运、材料上下车、清理、分类堆码、操作场打扫、文明施工的整理打扫、放线、超平、轴线分格、脱模剂的涂刷等所有场内模板工程,支模所需耗材自行购买。如:铁丝铁钉、拉杆、防水拉杆、钢丝绳、穿墙pvc管、脱模剂、内撑、对讲机等。
四、 承包单价:按实际模板接触面积计算
1、 标准层以下按实际模板接触面积计算 元/m。
2、 标准层以上按实际模板接触面积计算 元/m。
五、付款方式:
1)乙方自愿垫付基础至主体12 层人工费,完成到 12支付基础至11层的工程量 80 %,拨付工程款,其余付款按每月工程进度拨付,每月25日结算,次月25日付上月工程量的80 %,工程主体封顶付总工程量 85 %,内外抹灰结束付总工程量 95 %,验收交房付总工程量 100 %。
2)乙方向甲方缴纳保证金 万元,进场施工至 层浇筑完毕退还 万元,剩余 万元工程主体封顶完毕退还,保证金不计息。如中途违约退场,甲方有权不退保证金。
3)乙方每次完成的分部分项工程,在符合甲方的各项要求后,必须由甲方施工员、质安员签字认可后方能结算工程款。
六、工期
1):基础部分模板必须满足施工进度要求,工作面一旦提供到位乙方必须立即派人进行施工,主体部分模板乙方必须保证每
查看更多>>2023.08.05 土建合同
时光飞逝,岁月从来不等待人时间在一天天流逝,我们也在一天天成长,是时候开始准备这个阶段的总结了。工作总结是判断目标是否实现的凭据。关于写工作总结你知道什么呢?小编特别编辑了“土墙施工合同精选7篇”,建议你收藏本页和本站,以便后续阅读!
土墙施工合同 篇1甲方:(以下简称甲方) 乙方:
甲方依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,将挡土墙工程交由乙方承担施工,经协商双方就本建设工程相关事项达成
一致意见,特签定本合同。
一、工程概况
1、工程名称: 郑-少-洛高速公路沿线新密段矿山地质环境治理恢复项目(挡土墙施工)
2、工程地点:郑-少-洛高速公路沿线新密段矿山
3、合同工期:合同工期30日历天,工期以甲方项目经理签发的开工令日期为准。如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等)时,工期顺延。
二、工程质量要求
施工工程质量标准国家验收合格标准。
三、主要工作量及承包方式
1、主要工作量:矿渣开挖92.60m,浆砌石291.23 m,砂浆抹面364.95 ㎡,施工沉伸缝291.23 ㎡。
2、本工程由乙方以包工、包料、包质量、包工期大包的方式进行施工。
四、双方权利和义务
甲方:
1、向乙方提供施工图纸一套,将施工现场的水准点和坐标控制点,以书面形式提供给乙方,并进行现场交验。
2、随时指导监督乙方按规范严格施工,对隐蔽工程和中间验收部分组织验收。
3、保障进入施工场地的道路通畅,材料运输车要能进入现场。
4、负责施工现场的对外关系协调工作。
5、按合同约定及时支付工程施工费用。
乙方:
1、按合同要求的工期、质量完成工程任务。
2、精心组织、合理安排并严格按照甲方审定的施工方案和各项指令进行施工,确保按期完工。
3、乙方必须对施工现场及施工方法采取必要的安全措施,确保安全生产和文明施工,杜绝一切事故发生。在合同实施过程中,由于乙方原因在施工过程中所发生的一切经济责任和刑事责任,由乙方承担;在合同实施过程中,由于乙方原因在施工过程中所发生的一切安全事故、交通事故等的经济责任和刑事责任,全部由乙方承担。
五、合同价款及结算、付款方式
1、工程总造价为人民币:¥104000.00元(大写:壹拾万肆仟元整),据实结算。
2、工程完工并验收合格后,支付合同总价款的90%;待整个工程通过国土资源部门最终验收后
查看更多>>2023.07.21 土墙施工合同
您肯定也正在苦恼如何撰写一份优质合同吧?司法机构的判决有着国家强有力的支持,代表着国家的意志。签署合同可以有效避免问题的拖延和可能会遇到的问题。为此,小编为您准备了“土建包工合同范本”这一篇文章,希望可以为您提供帮助。如果您需要的话,请来查看吧!...
2023.05.21 包工合同范本
在这个飞速发展的社会,可少不了合同这个东西。签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的,那么,你平常有了解过施工合同的内容和种类吗?急您所急,工作总结之家小编为朋友们了收集和编辑了“建筑模板工程施工合同”...
用通俗的话来说:合同是我们签署的一份保障自己的协议。签订合同后要积极履行合同。施工合同主要是围绕双方当事人权利义务的协议。签订施工合同的双方当事人所享有的经济权利和承担的义务是对等的,那么,一份合乎法律规定的施工合同是怎样的呢?工作总结之家小编收集并整理了“土方工程施工合同模板”,仅供参考,欢迎大家...
工作总结之家小编为您整理了一些有用的信息:建设工程施工劳务合同,希望本文能够帮助到大家。随着经济的发展和进步,合同也越来越重要了。合同签订即在合同当事人之间确立了合同权利、义务关系,即设立、变更或者终止债权债务的关系。...
2023.04.18 建设工程施工劳务合同 工程施工劳务合同
随着社会的快速发展,写一份正式的合同已经变得越来越重要了。如果在签订合同时需要保证人的担保,那么还需要对保证人的资格进行审查,确保其合法性。本文所言,《建筑施工劳动合同模板》是工作总结之家精心收集整理而成,仅供参考,希望能对大家有所帮助!...
2023.05.19 建筑施工劳动合同
随着大众树立起更强的法制观念,合同广泛应用于各个场合。签订合同就是给自己加了一个非常坚实的后盾,一份正式的合同有哪些要注意的?敬请浏览本文内容。...
2023.05.04 建筑施工居间合同范本 居间合同范本
眨眼间,又是一轮光阴,工作马上就要圆满结束了,这个阶段的工作又要结束了,我们需要把工作总结纳入计划,善于写总结可以可以提高自己各方面水平,你会借鉴别人的工作总结吗?为此,小编花时间整理了建筑施工企业劳动合同范例,仅供参考,希望能为你提供参考! 建筑施工企业劳动用工合同 甲方:安徽滨江池州路面工程...
2023.05.14 建筑施工企业劳动合同 建筑施工劳动合同
时间一去不复返,我们要迎来新的一个阶段工作了,我们离不开工作总结,通过总结,我们可以明确下一步工作的方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益。标准的工作总结是什么格式呢?下面是小编精心为你整理的“建设施工监理合同模板”,在此温馨提醒你在浏览器收藏本页。 声明及保证 发包方: 1.发包方为一家依法设...
随着经济的发展,合同对于我们来说越来越重要。制定合同时要把每一条条款写清写细。施工合同指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同时不允许任何单位和个人进行非法干预,那么,一份合乎法律规定的施工合同是怎样的呢?下面是工作总结之家小编精心收集整理...
随着不断流逝的时间,合同对于保护当事人的合法有十分重要的地位。你知道如何写合同吗?出于您的需要,编辑为您提供个人土建合同范本,通过本文希望能帮助到您!...
2023.04.10 土建合同范本