水利合同
水利合同栏目给大家带来大量水利合同、水利合同范文大全等内容,帮助大家对过去的工作进行经验总结,更多水利合同相关内容可以关注我们!
随着时代的高速发展,在平时生活当中可以说合同无处不在。合同可以为日后双方的分歧,提供有力的文字性依据,如何拟制一份合法合规的合同呢?小编耗费了大量时间和精力为大家准备了今天的“水利合同”,希望您能从我的分享中得到一些收获!
水利合同 篇1发包方:___________ 承包方:___________
法定代表人:_______ 法定代表人:_______
依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:__________
2、工程地点:__________
3、工程承包范围:根据施工图纸要求。
二、合同工期
从______年______月______日至______年______月______日。按土建施工进度完成承包的施工内容(包括配合临时水电安装),未按时完成的将每天罚款500元。施工过程中必须按甲方的施工进度表,配合相关工种进度衔接,若单方原因影响工程进度衔接必须承担每天200元的罚款。如甲方原因影响工期,按影响天数顺延。
三、质量标准
承包方必须严格按照发包方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工,确保工程质量达到合格 。服从发包方技术质量、安全人员的监督检查,抓好质量事前控制。
四、合同价款
本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
五、双方主要义务和责任
1、发包方主要义务和责任
(1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工场地及交通道路无法保证承包方材料顺利进场,由此给承包方造成的二道运输,发包方应配合承包方给予签证确认。
(2)与当地供电、供水部门联系协助解决承包方施工及生活用电用水电源水源问题。
(3)发包方根据实际情况需对施工进行更改的,应送设计单位进行设计变更,并经有关部门审批后提交承包方施工。
(4)配合承包方、监理单位做好现场质量及工程量签证。
2、承包方主要义务和责任
(1)在本合同签字生效后,7天内进场开工。
(2)负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
(3)认真执行发包方及监理人发出的与本工程有关的指示,
查看更多>>2024.05.04 水利合同
如果您需要关于“水利合同”的相关推荐,请参考以下建议。欢迎您的到来,希望这篇文章能够扩展您的知识,也请与您的朋友分享。合同是社会健康发展的重要基石,在日常生活中随处可见合同的存在。签订合同可以增强双方的信任和默契。
水利合同 篇1水利建筑工程施工合同
随着社会的发展和经济的进步,城市的基础设施建设越来越重要,其中水利建筑工程更是不可或缺的一部分。由于水利建筑工程的建设周期较长,而且是复杂的,在施工的过程中,施工方和建设方必须签订水利建筑工程施工合同,以明确建设方的需求和施工方的责任和义务,同时为双方的权益提供保障。
一、合同的定义和意义
水利建筑工程施工合同是指经建设单位与施工单位双方协商达成一致意见后,书面签订并明确约定工程建设、质量、安全、工期、费用等方面的协议。合同的签订有以下重要意义:
1.明确权利义务。水利建筑工程施工合同是经双方公正合法的签署,明确施工方与建设方在工程建设中的权利和义务。
2.监督管理。水利建筑工程施工合同的签订对监督管理工作者和责任有更强的要求,促进工程进度向前推进。
3.风险控制。水利建筑工程施工合同能够预先规定问题的解决方式及预防工程质量及进度问题的发生,降低风险的发生和承担的风险。
二、合同的主要条款
1.合同签发方。包括建设方的名称和地址,施工方的名称和地址。双方必须明确的署名并加盖公章,以确保合法性。
2.工程内容和质量。建设方有责任在水利建筑工程施工合同中,明确工程的内容、标准以及各项质量要求。
3.工程进度。在签订水利建筑工程施工合同时,建设方还需要向施工方明确提出工期要求,以保存新的项目落地时间节点。
4.费用支付方式。水利建筑工程施工合同中应该明确的规定采购和施工的费用支付方式,包括施工方提供的相关发票。
5.安全和环保要求。在施工之前,双方应该明确约定环境保护的要求,防范施工期间出现的灾难事件和相关行为。
6.违约责任。当任何一方违反合同规定,造成另一方损失时,必须承担相应的违约责任。
7.合同的效力和解决争议的方式。签订合同是依法订立的有约束力的,当双方之间发生争议时,应该根据约定采取调解、仲裁或司法诉讼等方式进行解决。
三、合同的执行
水利建筑工程施工合同的执行需要严格遵守,施工单位不得违反规定,而建设方也要保证合作顺利,促进工程顺利落地,并付出相应的费用。同时,当双方之间
查看更多>>2023.11.19 水利合同
什么样的合同有法律效力?在大家的法律意识不断增强的社会,合同能够促使双方正确的行使权利,您可能需要“水利合同”工作总结之家小编为您精心挑选,建议您将此页面收藏以便长期保存!
水利合同(篇1)图纸和文件名称
提交时限
提交发包人份数
施工组织设计报告
施工技术措施计划
年、月进度报表
质量检测与评定资料
工序开仓(开工)资料
竣工图及验收资料
结算资料
承包人应提供的施工图
承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。
承包人应按国家有关规定文明施工,避免施工对公众利益的损害,保证工程施工和人员的安全。
承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章,按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境,免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失,避免施工对公众利益的损害。
承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作。
承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。
承包人应在工程通过完工验收后________天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。
其它责任:_________________________________________
六、监理人的职责
监理人应履行合同规定的职责。
监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力,若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准,则应在合同或补充协议中予以规定,否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。
监理人负责工程的进度控制、质量控制、投资控制;负责设计变更审核和合同管理;协调建设各方关系;工程分包、工期调整、设计变更等,监理人在作出决定前,应得到发包人的批准;属重大设计变更的,应按行政审批部门批准的设计变更进行控制。
总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作。组织施工组织设计审查,签发施工图纸、监理文件,组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐蔽工程验收,审签工程进度结算资料。
监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。
监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。
水利合同(篇2)水利工程施工合同书
合同编号:
发包人:
承包人:
签订日期:年月日
目录
一、协议书………………………………………………
查看更多>>2023.09.23 水利合同
当代社会,我们都很注重公平正义,合同为我们带来的方便是越来越凸显了。您是否不知怎样撰写一份能正式使用的合同呢?期盼这份"水利水电施工合同书"能够为您提供更全面的信息,想要体验独特口感吗请品味本文!
水利水电施工合同书 篇1水利水电施工合同书
一、甲方:(委托方)中国水利建设集团有限公司
地址:北京市朝阳区建国门外大街甲12号
法定代表人:张永明
二、乙方:(承包方)中国电力工程集团有限公司
地址:北京市海淀区中关村南大街12号
法定代表人:王海洋
根据双方的自愿和友好合作的原则,为确保水利水电工程施工的顺利进行,甲、乙双方订立以下合同:
第一条 项目概况
项目名称:长江水利水电工程
项目地点:长江流域
施工内容:包括水库、水电站、泵站等基础设施的建设和安装
施工期限:三年
第二条 合同价款及付款方式
甲、乙双方约定总工程价款为5000万元,结算单位为人民币。
付款方式如下:
1. 工程签订后,甲方支付乙方10%的预付款作为工程启动资金;
2. 工程按月结算,乙方提供工程进度报告和相关材料,甲方支付相应款项;
3. 工程验收合格后,甲方支付剩余款项。
第三条 服务承诺及责任划分
1. 甲方承诺提供工程所需的相关资料和技术支持,并协助乙方完成申报、审批等程序;
2. 乙方承诺按照相关标准和规范,完成水利水电工程施工任务,并保证工程质量;
3. 乙方应按照合同要求购买足够的质量保证险,并保持其有效性。
第四条 合同变更和终止
1. 合同的任何变更,需经甲、乙双方协商一致,并以书面形式确认;
2. 如因不可抗力因素造成工程无法继续施工,甲、乙双方可协商解决或提前终止合同;
3. 如乙方未按合同要求履行义务,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。
第五条 争议解决
合同履行过程中出现争议,甲、乙双方应友好协商解决;如协商不成,可通过仲裁或法院诉讼解决。
第六条 合同生效
甲、乙双方签字确认后,本合同生效,并具有法律效力。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同附件构成本合同的一部分,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)
法定代表人:张永明
乙方:(盖章)
法定代表人:王海洋
日期:年 月 日
水利水电施工合同书 篇2水利水电施工合同书是一份非常重要的文件,它规定了水利水电工程的建设过程中各方的权利和义务,保障了工程的顺利进行和合法权益的维护。下面将详细介绍一
查看更多>>2024.04.18 水利水电施工合同书
时光匆匆,从来不会回头看,这一阶段的工作已经结束,即将翻开新的篇章。因此,让我们写一份自己的工作总结吧!工作总结需要以事实为依据,注意分清问题发生的主客观原因,重点查找和分析主观原因,列明解决方案。有没有值得我们借鉴的工作总结呢?也许以下内容“水利自查报告”合你胃口!希望对你有所帮助,动动手指请收藏...
2023.06.05 水利自查报告
相对来说,很多人在写个人工作总结的时候没有灵感,如果有那么几篇优秀的文章可以参考,那灵感不就来了吗,那么,有哪些可以激发我们灵感的个人工作总结范文,还有哪些地方需要我们去认真思考的吗?为此,小编从网络上为大家精心整理了《水利个人工作总结集合》,仅供参考,欢迎大家阅读。 浅谈小型水利工程产权制度改...
2024.05.04 水利工作总结
我们应该怎样才能写好一篇工作计划呢?为了切实保证工作进度和任务质量,因此才需要尽快拟定好一份工作计划。写好工作计划,才能确保我们在下个阶段完成任务,工作总结之家为您精心整理的“水利个人工作计划”为您揭晓,希望以下解决方案能够对你有所启示!...
2024.04.10 水利工作计划
随着公众对法律的认识日益增强,合同在维护我们的合法权益方面扮演着重要的角色,因此在许多情况下我们都需要使用合同。一份完整有效的合同的起草要点是什么呢?本文旨在帮助读者更全面地了解与“专利转让合同”相关的内容。如果您认为我的分享有价值,请不妨收藏起来!...
2023.11.11 专利转让合同
如何才能写出一份完美的合同?合同在我们的工作中起到了很大的作用。我们需要利用合同范本,将我们的合作的要求向对方进行明确展示,今天工作总结之家编辑为大家推荐的是一篇关于“专利实施许可合同”的好文阅读,如果您觉得本文的内容有价值请将它收藏并分享给您的朋友们!...
十九、争议的解决44争议调解44.1争议的提出发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议,又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议,任一方均可以书面形式提请争议调解组解决,并抄送另一方。在争议尚未按第44.3款的规定获得解决之前,承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。44.2争议调解组...
2024.03.28 水工合同
当人们越来越重视契约之后,签订合同对我们的工作是非常关键且重要的。您知道写合同应该需要注意什么问题吗?工作总结之家编辑为您准备了一些有关“个人专利技术转让合同”的内容,感谢你的选阅希望信息对你有用!...
2024.04.01 专利技术转让合同
对绝大多数的人来说,写个人工作总结是没有创意的想法的,要是有了可以参考学习的范本,我们的灵感也会随之而来,那么,个人工作总结的参考格式是什么样的,以及它的写作格式我们要注意什么呢?工作总结之家小编特地为大家精心收集和整理了“水利个人工作总结”,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。...
2022.12.17 水利个人工作总结
工作总结之家的编辑搜集了多篇文章其中《普通专利许可合同》最为精彩。在平时生活中,专利可以说是无处不在,发明创造者能够通过专利权保护自己的发明利益。如果创造发明者要将专利转让企业,则需要签订专利权利转让合同,签订专利合同,当侵权发生时,可以明确侵权赔偿参照标准。仅供参考,希望能为你提供参考!...
利息预扣禁止作为本金的孳息,利息应当从本金出借之日起计算,即借款合同的利息应当从货币出借之日起开始计算。预扣利息的行为属于变相提高贷款利率的行为,它是出借人以牟取超过法定利息以上的非法高额利息为目的借合同形式发放的高利贷。在合同中预先扣除利息,从形式上看,借款方有自愿接受预扣利息条款的意思表示,给人...
2024.03.24 利息借款合同