居间合同怎样写

制定合同时要避免哪些问题？我们的生活和工作中经常可以看见合同的身影。合同的内容要不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗，为了让您满意工作总结之家编辑制作了“居间合同”，希望您能经常光顾我们的网站以及时掌握最新动态！

甲方： 上海投资管理有限公司

乙方： 李

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循合法、公平、平等自愿，协商一致、诚实信用的原则，一致同意订立本合同。

一、合同期限

本合同有效期 4 年，自 年 1 月 1 日起至 年 12 月 31 日止。

二、乙方为甲方提供的服务内容

乙方为甲方招收学生，每成功招收一名学生，甲方支付相应的居间服务费给乙方。

三、乙方服务时间工作时间和休息休假

乙方服务时间自由支配，但需确保每周到校二次。

四、居间服务费标准

乙方按时足额完成甲方交办的当月招生指标的前提下，居间服务费 元/月。

五、社会保险和福利

甲乙双方不存在劳动关系，乙方的社保和福利自行解决，与甲方无关。

六、违反合同的责任

任何一方违约，且给对方造成经济损失的，应根据后果的轻重和责任的大小，承担责任。

如果双方之间发生争议，首先应友好协商解决，协商不成的交由甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他

1、本合同未尽事宜，按国家有关规定执行。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)： 乙方(签章)：

日 月日

原告：_________________

地址：_________________

法定代表人：_________________

联系电话：_________________

被告一：___________________，女，19__年5月6日出生，身份证号_____________，地址：_________________________________________，联系电话：_______________________

被告二：___________________，男，__年12月4日出生，身份证号______________，地址：____________________________________路1号，联系电话：__________________________诉讼请求

一、判令两被告共同向原告支付中介服务费人民币______元及逾

什么样的合同才是合法的？学会撰写合同可以让我们变得更加优秀。合同阐明了双方需要在期限内进行的工作，工作总结之家小编精心整理了“怎样写合同”的相关内容下面请您看详细的介绍，以下内容仅供参考不得用于非法活动！

需方(甲方)，

供方(乙方)，

根据有关法律,行政法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,双方就供货事项协商一致,订立本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称，1.2工程地点，第二条产品信息2.1产品名称

2.2产品验收方式:2.3交货期限:2.4运输方式及费用承担:第三条付款方式

3.1付款方式，第四条乙方责任

4.1货到现场由单项工长、材料员及公司材料验收货物，如有不合格当场退货。

第五条不可抗力

5.1甲方乙方的任何一方由于不可抗力的原因不履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,经对方书面同意后,延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第六条

6.1从现场管理，若出现一切安全事故，甲方概不负责。

第七条争议解决方法

7.1本合同一式两份如发生纠纷，买卖双方应本着友好协商，互谅互让，共同发展，持续经营的原则及时协商解决，协商不成时，向合同管辖地人民法院起诉。

甲方(公章)，_________乙方(公章)，_________

法定代表人(签字)，_________　法定代表人(签字)，_________

_________年____月____日　_________年____月____日

甲方，________________(原承租方)

乙方，________________(现承租方)

丙方，________________(原出租方)

甲乙双方经友好协商，就店铺转让达成下列协议，并共同遵守，

第一条甲方于____年____月____日前将位于________________店铺(面积为__平方米)转让给乙方使用。

第二条该店铺的所有权证号码为__________，产权人为丙。

丙与甲方签订了租赁合同，租期到__________，月租为__________人民币。

第三条店铺现有装修，装饰，设备(包括)全部无偿归乙方使用，租赁期满后不动产归丙所有，动产无偿归乙方(动产与不动产的划分按租赁合同执行)。

第四条乙方在__________前一次性向甲方支付顶手费(转

在这个飞速发展的社会，可少不了合同范本这个东西，签订合同是我们必不可少的一个步骤。居间合同是保证委托人与居间人的合法权益的协议。我们一定要在看清楚合同内容的情况下再签订居间合同。所以，你是否知晓我们的合同又有怎样的形式呢？考虑到您的需要，工作总结之家小编特地编辑了“热门居间服务合同样本”，仅供您在工作和学习中参考。

居间服务合同

甲方（施工方）：

乙方（居间方）：

甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供居间服务事宜，达成如下协议：

一、居间服务事项：

1、乙方接受甲方委托，负责就 工程项目（以下称该工程项目），向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与 （总建设单位）签订该工程项目的承包施工合同。

2、“居间成功”是指甲方与 （总建设单位）就该项目签订书面的工程承包施工合同。如果甲方跳过乙方，同乙方介绍的公司签署了另外标段的项目，也视同为乙方完成的居间服务，甲方应按本合同规定向乙方支付居间服务费。

二、甲方义务

1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和 （总建设单位）所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的 ‰向乙方承担违约金。

三、乙方义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目全面了解。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目居间报酬为甲方工程承包施工合同金额的 %。

2、在甲方与乙方引荐的 （总建设单位）签订工程项目承包施工合同当日，甲方支付按合同总价的1%共计人民币 元给乙方。甲方进场后，在 （总建设单位）第一笔预付款5%到账之日起3日内支付居间费的50%，即人民币 元；第二笔预付款30%到账之日起3日内支付居间费的30%，即人民币 元；甲方在收到 （总建设单位）第三笔付款之日起3日内付清乙方剩余的20%居间费，即人民币 元。

3、甲方支付的所有款项中不包含应缴纳的税费。

4、甲方支付居间服务费以 （转账或现金）方式支付。

五、合同终止

1、本合同签字

现如今，我们在很多场合下都会使用到范本合同，我们在签合同范本的时候，尽量清楚其中的要点。居间合同是见证是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议，签合同有很多要注意的地方，不然容易让自己上当，相信你一定在寻找有关于范本合同的资料吧？今天我们给大家分享一篇关于《房屋居间合同样本》的内容，欢迎你收藏本站，并关注网站更新！

编号：______________

签订地点：__________________________________________

签订时间：__________________________________________

合同双方当事人：____________________________________

委托人甲（出租人）：________________________________

地址：______________________________________________

邮政编码：__________________________________________

【营业执照注册号】【身份证号】：____________________

【法定代表人】【本人】：?__________________________

联系电话：__________________________________________

委托代理人：________________________________________

联系电话：__________________________________________

地址：______________________________________________

邮政编码：__________________________________________

委托人乙（承租人）：________________________________

【本人】【法定代表人】姓名：________________________

国籍：______________

【身份证号】【护照】【营业执照注册号】【】

地址：______________________________________________

邮政编码：________________________