装潢合同6篇。
当人们意识到法律与生活息息相关时，合同在我们的工作和生活中运用地越来越广泛。我们该从哪里寻找合同的范本？编辑本着精益求精的态度为您推荐一篇“装潢合同”的文章，请继续访问我们的网站以获取更多详细信息！
装潢合同 篇1
装修合同
发包人：身份证号码： 电话：
承包人：
施工队负责人：身份证号码： 电话：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合店铺装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的店铺装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1. 工程地点：
2. 工程内容及做法（详见附表1：工程施工图）。
3. 工程承包方式：双方商定采取下列承包方式。
·承包人包工、包料（详见附表1：工程报价表）；
4 .工程期限
5. 合同价款：本合同工程造价为（大写）： ，小写：元。
第二条 施工图纸
1..双方商定施工图纸采取下列方式提供：
·承包人设计施工效果图，效果图由发包人批准合格无误才能安装施工。
第三条 发包人义务
1.开工前1天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清店内物品、陈设、杂物或将店内不易搬动的物品、陈设、杂物归堆、遮盖，以不影响施工为原则；
2..提供施工期间的水源、电源；
3. 负责协调施工队与邻里、场地协管之间的关系；
4.参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第四条 承包人义务
1. 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；
2.严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
3. 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第五条 材料的提供
1.由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第六条 工期延误
1. 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：
（1）工程量变化和设计变更；
（2）不可抗力；
（3）发包人同意工期顺延的其他情况。
2. 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；
3. 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
4. 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第七条 质量标准
1. 双方约定本工程施工质量标准：室外广告布置，施工安全，材料达标，环保级别。
2. 施工过程中双方对工程质量发生争议，由质检部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第八条 工程验收和保修
1. 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
（1）工程过半；
（2）工程竣工。
2. 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为月。保修期内由于承包人施工不当造成质量问题，承包人无条件地进行维修。保修期内如属发包人使用不当造成装饰面损坏，或不能正常使用，承包人酌情收费。
第九条 工程款支付方式
双方约定按以下方式支付工程款：。
1. 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后＿＿＿＿日内如未有异议，即视为同意，发包人应向承包人结清工程尾款。
第十条 违约责任
1. 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方
造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
2. 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
3. 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方
相应的经济损失。
4. 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。
第十一条 附则
1.本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
2.本合同签订后工程不得转包。
3.本合同一式两份，双方各执一份。
4.合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
合同附件：
附表1：工程施工说明，工程报价
发包人： 电话：
承包人： 电话：
签订日期： 年 月 日
装潢合同 篇2
发包方(简称甲方)：_______________ 承包方(简称乙方)：_______________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、概况 装饰施工地点：__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。 装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。 清包工、部分承包)。 工期：自___年___月___日开工，至___年___月___日竣工，工期___天。
二、关于材料供应的约定： 乙方提供的材料：
三、关于工程质量及验收的约定： db质量评定验收标准。 甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。 6、工程验收。
四、有关安全生产和防火约定：
五、关于工程价款及结算的约定： 工程结算： 3、工程保修期
六、其它事项 乙方工作：
七、违约责任：
八、纠纷处理方式：
九、合同的变更和解除：
十、其它约定：
十一、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
委托代理人： 法定代表人：
住 址： 地 址：
电 话： 电 话：
邮 编： 邮 编：
签订日期： 年 月 日
签订地点：
装潢合同 篇3
建设方(简称甲方)：
施工方(简称乙方)：
甲方现新建一栋住宅楼，按设计图纸为框架结构，初定为 三层，现交乙方施工，经甲、乙双方共同协商，有关事项协议如下：
一、承包形式
甲方负责按时供给配料，乙方承包自基础至封顶全部主体框架(包括模板、支架、装模、绑铁、捣砼、砌墙)工程。
二、质量进度要求
乙方应按图施工，施工质量应符合国家有关民用建筑施工标准，楼面及柱模一律全部使用木模板，不得浪费材料，严把质量关，如施工质量不合格需返工，工料费由乙方负责，乙方在整个施工过程中，必须接受甲方聘请的设计、质监人员的咨询、检查监督和指导，乙方不得随意更改设计方案。在确保质量前提下，乙方应抓紧紧时间施工，尽快完成建设工程，甲方要求正、负零以下必须在 月 日前完成，正、负零以上必须在 月 日前完成。
三、安全要求
乙方在施工过程中应做好安全工作，杜绝一切工伤事故的发生。乙方在施工中应按照国家有关建筑用电、机械使用安全规定执行。在施工过程中造成施工人员及其它人员等伤害事故，由乙方承担全部责任。
四、价格结算
1、正负零以上部分，按投影面积元/平方米包干结算。斜顶面积计算按平面1:2计算，无平面1:3计算。
2、正负零以下(即基础部分含砌化粪池)按正负零以上一层楼面积每平方米 元计算。
3、其它附属设施工程价格由甲、乙双方另行商定。
以上价格包括木支架、模板、圆钉、搅拌机、振荡器、振荡棒及其它施工工具的出租费、运输费，按图要求完成所有柱体及楼面砼工程、砌墙以及每层定线等一切房屋结构工作。此外，绑铁用的毛线及工程用水电费由甲方负责。
4、基础、正负零以上每建好一层付完工程量的80%工资，余额(即20%)待整栋楼工程完工后，经验收合格后一个月内全部付清。如乙方在工程未完成时中途退场，或未按甲方要求时间完成工程进度，甲方有权对已完成工程量的余额(即20%)不给予结算付款。
五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，该合同自双方签字之日起生效，有效时间至工程竣工验收合格之日止，合同受法律保护，双方应共同遵守执行。
甲方： 乙方：
联系电话： 联系电话：
年 月 日
装潢合同 篇4
xxx装饰行业协会
委托方（甲方）：
身份证号码： 住所：
住所： 营业执照号：
委托代理人 ： 法定代表人：
身份证号码： 固定电话：
手机号码：
xxx家庭居室装饰装修工程设计合同
设计方（乙方）：
身份证号码：
住所：
委托代理人 ： 法定代表人：
身份证号码：固定电话：
手机号码：
工程设计人：
第一条 工程设计项目概况
路
小区 号 幢 室。
2、工程设计期限： 天，自交纳定金次日起计算。
建筑面积： 平方米，使用面积 平方米。
第二条 设计项目选择（选项打√，不选项打“×”）：
3、其它设计：
第三条 设计收费
元，￥ 。其中：
（：按建筑面积每平方米 元，小计 元。
（2）软装饰设计费：按建筑面积每平方米 元，小计 元。
（3）环境艺术设计费：按建筑面积每平方米 元，小计 元。
（4）其它设计费：按建筑面积每平方米 元，小计 元。
元。（定金的数额不得超过标的额的百分之二十）
第四条 设计文件标准与深度：
乙双方约定，设计文件标准为南京市装饰装修行业标准njbz·a—05—1《建筑装饰装修设计制图统一标准》和njbz·a—05—2《建筑装饰装修设计文件编制深度规定》。
（
（（ ）
（
（（ ）
（（ ）
（6）其他图纸：
乙双方约定，全套设计文件除初步设计方案所包含的设计图纸外，还应包含以下图纸和材料：
（1）设计图纸目录
（2）设计及施工说明
（3）原始房型勘察图
（4）改建设计平面图
（5）剖立面展开图
（6）部分节点详图
（7）各类电器插座位置分布图
（8）电源控制线路示意图
（9）弱电控制线路示意图
（冷、热水管安装示意图
（装饰装修材料表
（其他材料：
第五条 设计程序及设计支付方式
1、第一阶段：
乙方收到设计定金后应于 日内上门为该项目勘量。勘量结束后，甲方应于 日内支付乙方第二阶段设计费（占设计费总价的 %，计人民币（大写） 元）。已收定金抵作第二阶段设计费。
2、第二阶段：
乙方收到第二阶段设计费后，应在 日内完成初步设计方案和扩初设计方案，并通知甲方。
甲方接到乙方通知后，应于 日内与乙方沟通。双方对第二阶段设计文件取得一致意见，并签字确认后，甲方应于 日内支付乙方
3、第三阶段：
设计费（占设计费总价的 %，计人民币（大写） 元）乙方应在收到第三阶段设计费后 日内完成第三阶段全套图纸，并通知甲方。
甲方接到乙方通知后应于 日内与乙方沟通。双方对全套设计文件取得一致意见，并签字确认后，甲方应于 日内付清设计费余额，同时乙方向甲方交付共计 套设计图纸。
4、第四阶段：
乙方在工程开工时应到现场进行图纸交底，并在施工过程中，根据工程进度情况，到现场指导施工不少于 次，以达到设计效果。
第六条 设计方案修改：
1、在施工过程中，甲方要求变更设计文件的，乙方应积极给予配合。乙方根据甲方的要求，对所变更的项目进行重新设计的，需协商签订补充协议，并支付相应费用。
2、修改后的设计文件应包括以下内容：
（1）设计图纸
（2）项目造价
（3）主要材料明细单
（4）其他材料：
3、修改后的设计文件需由双方签字确认。
第七条 甲方责任：
1、甲方应在约定的时间内与乙方及时沟通，并对设计方案进行确认。
2、甲方对设计方案确认后，应在约定的时间内及时支付所约定的费用。
乙双方签字确认。
第八条 乙方责任：
法规和规章的规定。由此造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。
2、乙方应按合同规定的内容，时间和约定的标准向甲方交付设计文件，完成售后服务。
3、乙方负责依据经甲方确认的设计文件对施工方的工程项目的质量和设计效果进行监督，并在工程竣工后 日内，向甲方交付以下工程隐蔽项目的竣工图纸：
①电源控制线路竣工图；
②弱电控制线路竣工图；
③冷、热水管安装竣工图。
第九条 违约责任：
1、甲方单方提出终止合同，乙方不退还甲方已付的定金，已收设计费不予以退还。乙方单方提出解除合同，双倍返回甲方已付的定金和设计费。
2、甲方对设计文件延期确认的，乙方设计期限顺延，甲方超过 天不确认的，乙方有权解除合同，并向甲方追偿已发生的设计费用。
3甲方逾期支付设计费用的，每逾期支付一天，应按设计费总金额百分之 支付违约金，逾期支付超过 天，乙方有权解除合同，向甲方追偿已发生的设计费用。
4、乙方延误设计文件交付时间的，每延误一天，应减收该项目设计费总金额百分之 的设计费。
5、由于乙方设计的原因，造成工程不能及时开工或拖延工期，工期每延误一天，乙方向甲方支付 元的赔偿金。
6、乙方未按合同的规定时间向甲方交付隐蔽项目的竣工图纸，每延误一天，应向甲方支付 元的赔偿金。
第十条 其他
1、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作，双方需另行协商签订合同。
2、甲方变更合同规定的时间，要求提前交付设计文件时，应向乙方支
付每天 元的赶工费。
3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除双方责任，但法律另有规定的除外。
乙双方无法自行协商解决时，可申请南京市装饰行业协会协助进行调解，调解不成的，可按下列第 方式解决：
①提交南京市仲裁委员会仲裁；
②依法向 人民法院提起诉讼。
5、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议书作为附件，补充协议书与本合同具有同等效力。
乙双方各执一份。
7、本合同经双方签字盖章后即生效。
甲方签字： 乙方签字（盖章）：
委托代理人： 法定代表人：
地址： 委托代理人：
电话： 电话：
装潢合同 篇5
委托方(甲方)：
设计方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修设计的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就委托方的室内装饰装修工程(以下简称工程)设计的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程设计项目概况：
1、工程名称：子北采油厂生产办公楼工程
2、甲方委托设计工程项目地点： 子长县杨家园则白家园则村
3、工程设计期限： 30天，自交纳定金次日起计算。
4、设计工程面积：10486平方米
第二条 设计项目：
1、装饰设计：室内六面体
布艺、窗帘;
第三条 设计收费
1、设计费总价：(大写)十壹万伍仟元，￥115000.00 。
2、设计定金(大写)贰万叁仟元， 23000元。
第四条 设计文件标准与深度：
乙双方约定，设计文件标准为陕西省装饰装修行业标准。
乙双方约定，初步设计方案应包含以下图纸：
(1)室内平面布置图
(2)地平布置图
(3)室内顶棚布置图
(4)主要空间的透视图
乙双方约定，全套设计文件除初步设计方案所包含的设计图纸外，还应包含以下图纸和材料：
(1)设计图纸目录
(2)设计及施工说明
(3)部分节点详图
(4)装饰装修材料表
第五条 设计程序及设计支付方式
1、第一阶段：
乙方收到设计定金后应于 3日内上门为该项目勘量。勘量结束后，甲方应于 7日内支付乙方第二阶段设计费(占设计费总价的30%，计人民币(大写)叄万肆仟伍佰元千元，￥34500.00)。
第二阶段设计费。
2、第二阶段：
乙方收到第二阶段设计费后，应在 15日内完成初步设计方案和扩初设计方案，并通知甲方。
甲方接到乙方通知后，应于3日内与乙方沟通。双方对第二阶段设计文件取得一致意见，并签字确认后，甲方应于7 日内支付乙方第三阶段设计费(占设计费总价的30%，计人民币(大写)叄万肆仟伍佰元千元，￥34500.00)
3、第三阶段：
乙方应在收到第三阶段设计费后 7日内完成第三阶段全套图纸，并通知甲方。
甲方接到乙方通知后应于3日内与乙方沟通。双方对全套设计文件取得一致意见，并签字确认后，甲方应于7日内付清设计费余额，同时乙方向甲方交付共计套设计图纸。
4、第四阶段：
乙方在工程开工时应到现场进行图纸交底，并在施工过程中，根据工程进度情况，到现场指导施工不少于 3次，以达到设计效果。
第六条 设计方案修改：
1、在施工过程中，甲方要求变更设计文件的，乙方应积极给予配合。乙方根据甲方的要求，对所变更的项目进行重新设计的，需协商签订补充协议，并支付相应费用。
2、修改后的设计文件应包括以下内容：
(1)设计图纸
(2)项目造价
(3)主要材料明细单
3、修改后的设计文件需由双方签字确认。
第七条 甲方责任：
1、甲方应在约定的时间内与乙方及时沟通，并对设计方案进行确认。
2、甲方对设计方案确认后，应在约定的时间内及时支付所约定的费用。
乙双方签字确认。
第八条 乙方责任：
法规和规章的规定。由此造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。
2、乙方应按合同规定的内容，时间和约定的标准向甲方交付设计文件，完成售后服务。
第九条 违约责任：
1、甲方单方提出终止合同，乙方不退还甲方已付的定金，已收设计费不予以退还。乙方单方提出解除合同，双倍返回甲方已付的定金和设计费。
2、甲方对设计文件延期确认的，乙方设计期限顺延，甲方超过7天不确认的，乙方有权解除合同，并向甲方追偿已发生的设计费用。
3甲方逾期支付设计费用的，每逾期支付一天，应按设计费总金额百分之0.5支付违约金，逾期支付超过30天，乙方有权解除合同，向甲方追偿已发生的设计费用。
4、乙方延误设计文件交付时间的，每延误一天，应减收该项目设计费总金额百分之0.5的设计费。
5、由于乙方设计的原因，造成工程不能及时开工或拖延工期，工期每延误一天，乙方向甲方支付500元的赔偿金。
第十条 其他
1、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作，双方需另行协商签订合同。
2、甲方变更合同规定的时间，要求提前交付设计文件时，应向乙方支付每天300元的赶工费。
3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除双方责任，但法律另有规定的除外。
乙双方无法自行协商解决时，可申请南京市装饰行业协会协助进行调解，调解不成的，可按下列第 方式解决：
①提交仲裁委员会仲裁;
②依法向人民法院提起诉讼。
5、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议书作为附件，补充协议书与本合同具有同等效力。
乙双方各执一份。
7、本合同经双方签字盖章后即生效。
甲方签字(盖章)： 乙方签字(盖章)：
年 月 日 年 月 日
装潢合同 篇6
法定代表人：______________，任董事长。
被告：________________，男，________年________月________日出生，汉族，住________________。
诉讼请求
一、判令被告支付原告工程款________元，违约金________元;
二、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由
原告于________年________月________日同被告签订《建筑装饰装修工程施工合同》，合同约定由原告承包被告发包的________市________休闲商务会馆改造翻新项目，合同价款为人民币________万元，双方约定合同生效后由被告分四次向原告支付，具体付款方式为：_______________签订合同当日支付________万元;本项目二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付________万元;项目整体完工后三个月至一百天内支付________万元，并约定如在一百天后支付每延期一天被告应按照________元/天的标准向原告支付滞纳金(违约金);工程验收12个月后20天内支付剩余________万元。合同签订后，原告如约履行了合同义务，而被告却在支付第一笔合同价款和第二笔价款的一半(即________万元)后以种种理由推拖支付剩余款项。由此给原告造成了巨大的经济损失，为维护原告的合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院，请依法判如所请。
此致
________市________区人民法院
具状人：________有限公司
________年________月________日